Parc Naturel du Vexin Français
Bienvenue
 [Anonyme - Connexion]
       
Menu
Bibliothèque
Calendrier collectes
Distribution de l'eau potable: S.I.E.V.A.
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Avis d'appel public à la concurrence: vidéoprotection
Posté le Jeudi 18 mai 2017 @ 08:50:34
Pour consulter le dossier complet (11 documents) cliquer ici


Nature du marché :

Marché de travaux à procédure adaptée

 

Pouvoir adjudicateur :

MAIRIE DE TESSANCOURT SUR AUBETTE

Grande Rue

78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE

Téléphone : 01 34 74 22 15 - Télécopie : 01 34 92 78 05

 

Objet du marché :

Mise en œuvre d’une vidéo-protection urbaine sur la Commune de TESSANCOURT SUR AUBETTE

 

Lieu d’exécution des travaux :

Commune de TESSANCOURT SUR AUBETTE

 

Caractéristiques principales :

La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Le matériel de vidéoprotection (caméra, logiciel, éléments de transmission notamment les antennes) nécessite des formations qualifiantes spécifiques pour leur configuration et leur installation.

Les prestations donneront lieu à un marché unique.

Le présent marché ne fait pas non plus l'objet d'un fractionnement en tranches ou bons de commande.

La proposition de variante n’est pas autorisée.

 

Délai d’exécution du marché :

Le délai global d’exécution est de 2 mois maximum incluant 1 mois de préparation à compter de la notification de l’Acte d’Engagement (AE).

A titre indicatif, les prestations débuteront en juillet 2017

 

Délai de paiement :

30 jours à compter de la réception des pièces justificatives par le maître d’ouvrage

 

Modalités de paiement :

Virement bancaire

 

Critères d’attribution :

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de Consultation (RC).

-Valeur du mémoire technique : 60 %

-Prix des prestations : 40 %

Conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant présenté une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

 

Pièces justificatives à produire :

Pièces mentionnées dans le Règlement de Consultation (RC)

 

Procédure de passation :

Marché de travaux à procédure adaptée passé en application des articles 27 et 59 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Renseignements complémentaires :

Les offres seront établies en euros et en langue française

 

La visite de chantier est obligatoire. Elle est prévue le jeudi 8 juin 2017 à 14h à la Mairie

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Commune par téléphone : 01 34 74 22 15

Présence à confirmer par mail à : secretariat@tessancourt.fr

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordres administratif et technique peuvent être obtenus :

MAIRIE DE TESSANCOURT SUR AUBETTE

Correspondant - Noms des contacts :

Claire FROMENT

Tél : 01 34 74 22 15

Courriel : secretariat@tessancourt.fr

 

Adresse auprès de laquelle on peut retirer le dossier de consultation 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement aux adresses suivantes:

http://www.e-marchespublics.com (demastis)

Procédure de recours

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal Administratif de Versailles

56, avenue de Saint Cloud
contact :

Accueil : 01 39 20 54 00

Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Télécopie du greffe général : 01 39 20 54 87

Télécopie des procédures d'urgence : 01 39 20 58 90

Les offres sont à envoyer par voie postale ou à déposer électroniquement sur le site précédemment cité :

MAIRIE DE TESSANCOURT SUR AUBETTE

Service Marchés

Grande Rue

78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE

 

Date limite de réception des offres :

Date : vendredi 16 juin 2017

Heure : 12h00

 

Date d’envoi à la publication :

18 mai 2017





Liens Relatifs

.:Page >> Super-Cache:. 
 
Tous les Logos et informations sont déposés,
Informations légales
Une réalisation Infodiaf Sarl infoATinfodiaf.com